BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL VII ZR 72/10 Verkündet am: 6. September 2012 Seelinger-Schardt, Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja BGB § 249 Abs. 1 (Bb) Ein Hauptunternehmer ist nicht berechtigt, die Zahlung des dem Nachunternehmer zustehenden Werklohns so lange zu verweigern, bis in einem Rechtsstreit zwi- schen ihm und seinem Auftraggeber geklärt ist, ob der Auftraggeber gegen den Werklohnanspruch des Hauptunternehmers zu Recht mit einer von diesem bestrit- tenen Vertragsstrafe aufrechnet, die der Auftraggeber wegen einer Verzögerung der Nachunternehmerleistung geltend macht. BGH, Urteil vom 6. September 2012 - VII ZR 72/10 - OLG Frankfurt/Main LG Frankfurt/Main - 2 - Der VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Kniffka, die Richte- rin Safari Chabestari, den Richter Halfmeier, den Richter Prof. Leupertz und den Richter Kosziol für Recht erkannt: Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 5. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 30. März 2010 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Klage auf die Beru- fung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 6. Februar 2009 in Höhe von 189.977,41 € nebst Zinsen abgewiesen worden ist. In diesem Umfang wird die Beru- fung der Beklagten zurückgewiesen. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung über den Hilfswiderklageantrag der Beklagten und die Kosten des Re- visionsverfahrens sowie des Verfahrens über die Beschwerde ge- gen die Nichtzulassung der Revision an das Berufungsgericht zu- rückverwiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Klägerin verlangt restlichen Werklohn. Sie war als Nachunternehme- rin der Beklagten, die für die ARGE W./HBM (künftig nur HBM) die Haustechnik auszuführen hatte, bei der Errichtung einer Sportarena tätig. Die Beklagte be- auftragte die Klägerin auf der Grundlage der VOB/B (Ausgabe 2002) mit Ver- trag vom 28. Juni/7. Juli 2004 mit Leistungen zur Fernmeldetechnik einschließ- lich Brand- und Einbruchsmeldung. Die für den 12. August 2005 vereinbarte Gesamtfertigstellung durch die Klägerin erfolgte erst am 19. Oktober 2005. Die Beklagte beruft sich gegenüber dem Werklohnverlangen der Klägerin auf ein Zurückbehaltungsrecht, weil sie wegen der von der Klägerin zu vertre- tenden Verzögerung von der HBM auf eine den Werklohnanspruch der Klägerin übersteigende Vertragsstrafe in Anspruch genommen werde. Die HBM verwei- gere deshalb die Zahlung des der Beklagten zustehenden Werklohns. Die Be- klagte führt über ihren Werklohnanspruch gegen die HBM einen Rechtsstreit, in dem sie die Aufrechnung mit dem Vertragsstrafenanspruch als unberechtigt zurückweist. Sie macht u.a. geltend, die Vertragsstrafe sei nicht wirksam ver- einbart. Die Beklagte vertritt die Auffassung, sie dürfe den Werklohn der Kläge- rin bis zur Klärung des Vertragsstrafenanspruchs der HBM zurückhalten. Das Landgericht hat die Beklagte unter Abweisung der weitergehenden Klage verurteilt, an die Klägerin 201.754,55 € nebst Zinsen zu zahlen. Die Wi- derklage der Beklagten, mit der diese eine eigene Vertragsstrafe und Scha- densersatz geltend gemacht hat, hat es abgewiesen. Auf die Berufung der Be- klagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen. Außerdem hat es fest- gestellt, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten jeden Schaden mit Ausnahme eines entgangenen Gewinns zu ersetzen, der ihr dadurch entsteht, dass die Klägerin die zum 12. August 2005 vereinbarte Vertragsfrist schuldhaft 1 2 3 - 4 - überschritten hat. Über den Hilfsantrag, die Klägerin auf die Widerklage zu ver- urteilen, an die Beklagte 601.945,61 € nebst Zinsen zu zahlen, hat das Beru- fungsgericht nicht entschieden, weil dieser Antrag nur für den Fall gestellt wor- den sei, dass eine Verurteilung auf die Klage erfolge oder der auf die Fertigstel- lung am 12. August 2005 bezogene Feststellungsantrag der Widerklage keinen Erfolg haben werde. Mit der vom Senat insoweit zugelassenen Revision möchte die Klägerin ihren Klageantrag in Höhe von 189.977,41 € nebst Zinsen weiterverfolgen. Entscheidungsgründe: Die Revision ist begründet. I. Das Berufungsgericht hält die Klage in Höhe des noch im Streit stehen- den Betrages von 189.977,41 € für zur Zeit unbegründet. Es hat angenommen, dass die Klägerin der Beklagten nach § 5 Nr. 4 VOB/B i.V.m. § 6 Nr. 6 Satz 1 VOB/B zum Schadensersatz verpflichtet sei, weil die Klägerin am 13. August 2005 in Fertigstellungsverzug geraten sei. Teil des der Beklagten aus der Verzögerung zu ersetzenden Schadens sei die Vorent- haltung eines Liquiditätszuflusses von Seiten der HBM, der im Wege der Natu- ralherstellung zumindest teilweise ausgeglichen werde, wenn die Beklagte ih- rerseits bis zur Klärung der Anspruchsberechtigung der HBM keine Zahlung an 4 5 6 7 - 5 - die Klägerin erbringe. Die Fristüberschreitung der Klägerin sei für den Einbehalt der HBM adäquat ursächlich gewesen. Die der Klägerin nachteilige Zurechnung des Einbehalts der HBM sei auch vom Schutzzweck des zu leistenden Scha- densersatzes wegen Fertigstellungsverzugs gedeckt. Denn durch die verspäte- te Fertigstellung im Nachunternehmerverhältnis habe die Klägerin die Gefahr für die Beklagte erhöht, von ihrer Auftraggeberin - wenn auch möglicherweise zu Unrecht - in Anspruch genommen zu werden. II. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht die Klage in der von der Revision angegriffenen Höhe von 189.977,41 € nebst Zinsen als zur Zeit unbegründet abgewiesen. 1. Es kann dahin stehen, ob die Auffassung des Berufungsgerichts zu- trifft, bereits die von der Klägerin verursachte Verzögerung des Liquiditätszu- flusses von Seiten der HBM stelle einen grundsätzlich ersetzbaren Schaden dar, oder ob erst aus der Verzögerung resultierende Nachteile, wie beispiels- weise Zinsverluste oder notwendige Zinsaufwendungen, solche Schäden wä- ren. 2. Jedenfalls rechtsirrig ist die Ansicht, der Ausgleich des hier geltend gemachten Verzögerungsschadens durch Gewährung eines Zurückbehaltungs- rechts gegenüber der Werklohnforderung der Klägerin sei auch vom Schutz- zweck der haftungsbegründenden Norm, nämlich der weitgehend mit der ge- setzlichen Regelung übereinstimmenden vertraglichen Vereinbarung der Er- satzpflicht für verzugsbedingte Schäden nach § 5 Nr. 4 VOB/B i.V.m. § 6 Nr. 6 Satz 1 VOB/B (Ausgabe 2002), umfasst. 8 9 10 - 6 - a) Es entspricht ganz überwiegender Auffassung und der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, dass die Schadensersatzpflicht durch den Schutzzweck der Norm begrenzt wird. Eine Haftung besteht nur für diejenigen äquivalenten und adäquaten Schadensfolgen, die aus dem Bereich der Gefahren stammen, zu deren Abwendung die verletzte Norm erlassen oder die verletzte Vertragspflicht übernommen wurde (vgl. BGH, Urteile vom 22. Mai 2012 - VI ZR 157/11, NJW 2012, 2024 Rn. 14; vom 11. Juni 2010 - V ZR 85/09, BauR 2010, 1585 Rn. 24; vom 11. Januar 2005 - X ZR 163/02, NJW 2005, 1420 f. Rn. 18; Palandt/Grüneberg, BGB, 71. Aufl., vor § 249 Rn. 29 f. m.w.N). Der geltend gemachte Schaden muss in einem inneren Zu- sammenhang mit der durch den Schädiger geschaffenen Gefahrenlage stehen. Das kann auch der Fall sein, wenn der Schaden durch eine vertragswidrige Handlung eines Dritten entsteht (BGH, Urteil vom 26. Januar 1989 - III ZR 192/87, BGHZ 106, 313, 316 ff.). Ein "äußerlicher", gleichsam "zufälliger" Zu- sammenhang genügt dagegen nicht. Insbesondere ist Zweck vertraglicher Haf- tung nicht, den Geschädigten von seinem allgemeinen Lebensrisiko zu entlas- ten (BGH, Urteil vom 11. Januar 2005 - X ZR 163/02 aaO). Insoweit ist eine wertende Betrachtung geboten (vgl. BGH, Urteile vom 20. September 1988 - VI ZR 37/88, VersR 1988, 1273, 1274; vom 6. Mai 2003 - VI ZR 259/02, VersR 2003, 1128, 1130; BGH, Urteil vom 14. März 1985 - IX ZR 26/84, NJW 1986, 1329, 1332, jeweils m.w.N). b) Hiernach ist es nicht gerechtfertigt, die eingetretene Verzögerung bei der Durchsetzung des Werklohnanspruchs der Beklagten gegen die HBM der Fertigstellungsverzögerung der Klägerin zuzurechnen und sie hierfür haften zu lassen. Die fristgerechte Erstellung des Werkes eines Nachunternehmers soll dem Hauptnehmer allerdings ermöglichen, seine gegenüber seinem Besteller bestehenden Vertragspflichten ordnungsgemäß, insbesondere ebenfalls fristge- recht zu erfüllen. Damit dienen die entsprechenden vertraglichen Pflichten des 11 12 - 7 - Nachunternehmers auch dem Zweck zu vermeiden, dass der Besteller den Hauptunternehmer wegen einer Verzögerung in Anspruch nehmen kann, etwa auf Zahlung einer Vertragsstrafe. Nach dem Vortrag der Beklagten besteht der von der HBM reklamierte Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe jedoch nicht, so dass ihr Werklohn- anspruch nicht wirksam durch Aufrechnung vermindert worden ist und noch durchgesetzt werden kann. Ein Risiko, Ansprüche gegen den Besteller erst mit gerichtlicher Hilfe durchsetzen zu können, trifft prinzipiell jeden Unternehmer. Es ist grundsätzlich seinem allgemeinen Lebensrisiko zuzurechnen. Daran än- dert sich nichts, wenn das Verhalten des Bestellers erst oder auch durch eine Pflichtverletzung des Nachunternehmers hervorgerufen worden ist. Denn Grundlage des Streits um die unberechtigte Verweigerung der Zahlung des Werklohns ist immer das Vertragsverhältnis zwischen dem Hauptunternehmer und seinem Besteller, hier also zwischen der Beklagten und der HBM. Belas- tungen, die sich aus Schwierigkeiten bei der Durchsetzung berechtigter An- sprüche aus diesem Vertragsverhältnis ergeben, sind von den jeweils betroffe- nen Vertragspartnern zu tragen. Es ist nicht gerechtfertigt, sie auf den Nachun- ternehmer, hier die Klägerin, abzuwälzen. III. Der Rechtsstreit ist nur teilweise zur Endentscheidung reif, § 563 Abs. 3 ZPO. Im Umfang der Aufhebung sind keine weiteren Feststellungen zu erwar- ten, so dass der Senat in der Sache selbst zu entscheiden hat. 13 14 - 8 - Danach ist der Werklohnklage im Umfang der Anfechtung stattzugeben. Über eine Aufrechnung mit einem Schadensersatzanspruch der Beklagten aus der Inanspruchnahme durch die HBM ist nicht zu befinden, weil die Beklagte diese nach den Feststellungen des Berufungsgerichts in der Berufung aus- drücklich fallen gelassen und sich lediglich auf ein Zurückbehaltungsrecht bis zur Erledigung ihrer Werklohnklage gegen die HBM gestützt hat. Ausweislich des Berufungsurteils hat die Beklagte für diesen Fall ihrer Verurteilung auf die Klage einen weiteren Hilfswiderklageantrag auf Zahlung gestellt, über den das Berufungsgericht folgerichtig bisher nicht entschieden hat, was nunmehr noch geschehen muss. Kniffka Safari Chabestari Halfmeier Leupertz Kosziol Vorinstanzen: LG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 06.02.2009 - 3-14 O 17/07 - OLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 30.03.2010 - 5 U 38/09 - 15 16

Zitationsnetzwerk